Договор на оказание услуг по подготовке сметной документации

Содержание
  1. Договор на выполнение работ по разработке проектной документации – Договор оказания услуг, работ
  2. 1. Предмет Договора
  3. 2. Обязанности Сторон
  4. Договор на разработку проектной документации
  5. 4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
  6. Договор № на оказание услуг по составлению/проверке сметной документации
  7. Договор на разработку проектно-сметной документации
  8. Составление смет(Составление сметной документации)
  9. Договор на составление сметной документации безвозмездный образец
  10. Договор на составление сметной документации образец бланк
  11. Договор на выполнение работ по разработке проектной документации
  12. Договор на подготовку проектно-сметной документации образец
  13. Предмет договора строительного подряда
  14. Форма договора строительного подряда
  15. Договор на оказание сметно-технических услуг
  16. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
  17. 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
  18. 5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
  19. 6. СРОК ДОГОВОРА И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
  20. 7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
  21. 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
  22. 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
  23. 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
  24. Договор на составление проектно-сметной документации
  25. 1. ПРЕД­МЕТ ДО­ГО­ВО­РА
  26. 2. ОБЯ­ЗАН­НОС­ТИ СТО­РОН
  27. 3. ЦЕ­НА РА­БОТ И ПО­РЯ­ДОК РАС­ЧЕ­ТОВ
  28. 4. ОТ­ВЕТС­ТВЕН­НОСТЬ СТО­РОН
  29. 5. ОБС­ТО­ЯТЕЛЬ­СТВА НЕП­РЕ­ОДО­ЛИ­МОЙ СИ­ЛЫ (ФОРС-МА­ЖОР)
  30. 6. СРОК ДЕЙ­СТВИЯ ДО­ГО­ВО­РА
  31. 7. КОН­ФИ­ДЕН­ЦИ­АЛЬ­НОСТЬ
  32. 8. ЗАК­ЛЮ­ЧИ­ТЕЛЬ­НЫЕ ПО­ЛО­ЖЕ­НИЯ
  33. 9. АД­РЕ­СА И РЕК­ВИ­ЗИ­ТЫ СТО­РОН

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации – Договор оказания услуг, работ

Договор на оказание услуг по подготовке сметной документации

г._______________«__» _________ 20__ г.

____________________________, в дальнейшем – “Заказчик”, в лице _________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и ______________________ в дальнейшем – “Исполнитель”, в лице ______________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили между собой следующий Договор:

Основные термины, применяемые в Договоре

Заказчик – «_____________», – юридическое лицо, созданное, зарегистрированное и действующее по законам Российской Федерации.

Исполнитель – «____________», – юридическое лицо, созданное, зарегистрированное и действующее по законам Российской Федерации, имеющее Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданное саморегулируемой организацией «_____________» от «__» _______ 20 __г.

[attention type=yellow]

Стороны – Заказчик и Исполнитель, совместно именуемые в тексте настоящего Договора.

[/attention]

Договор – настоящий документ, подписанный надлежаще уполномоченными представителями Сторон и скрепленный их печатями, а также все изменения и дополнения к нему, включая деловую переписку, надлежащим образом оформленную, которая может осуществляться между Сторонами в период его действия.

Объект – проектируемое здание _____________, расположенное на земельном участке по адресу: _____________________________.

Проектные работы – комплекс работ, выполняемых Исполнителем и/или привлеченными им третьими лицами, на условиях настоящего Договора, с целью создания разработки и передачи Заказчику полного комплекта проектно-сметной документации стадии “П” и “РД” по проектированию Объекта.

Проектная и рабочая документация, Проект – полный комплект проектной документации, в т.ч.

сметной рабочей, содержащий графические и текстовые материалы, разработанный и согласованный во всех органах контроля и надзора, включающий архитектурно-градостроительные, архитектурно-планировочные и технические решения, выполненный в соответствии с Заданием на проектирование Заказчика и соответствующий требованиям, предъявляемым уполномоченными органами исполнительной власти; в соответствии с их разрешительными письмами и согласованиями, разработанный Исполнителем и/или привлеченными третьими лицами на условиях настоящего Договора, в строгом соответствии с требованиями действующих нормативов и законодательства РФ, в т.ч. в части порядка разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации. Состав Проектно-сметной документации, разрабатываемой Исполнителем и/или привлекаемыми третьими лицами, определяется Заданием на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору), Перечнем выполняемых работ (Приложение N 2 к настоящему Договору) и Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору).

Общая стоимость полного комплекса Проектных работ – договорная стоимость выполнения работ по Договору.

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется собственными силами, либо с привлечением иных организаций, имеющих соответствующие Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, выданные саморегулируемой организацией, осуществить следующие виды работ:

– разработать Проектно-сметную документацию по Объекту: проектируемое здание _________________, расположенное на земельном участке по адресу: _____________________. Предварительная площадь указанного земельного участка составляет      квадратных метров.

Состав и объем разработанной Проектно-сметной документации определяется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 “О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию” и должны быть необходимыми и достаточными для согласования и утверждения проектной документации во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти. Объем Проектно-сметной документации, подлежащей созданию по настоящему Договору, определен в Приложении N 2 (“Перечень работ”) и включает в себя разработку документации на стадии “Проект” и архитектурно-планировочных решений;

– согласовать от имени Заказчика разработанную Проектно-сметную документацию во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти, в соответствующих надзорных и специализированных организациях;

– представить проект от имени Заказчика в государственную экспертизу и получить положительное заключение по Проектно-сметной документации.

1.2. выполняемых по настоящему Договору работ и научные, технические, экономические и другие требования к выполняемым работам определяются настоящим Договором и Приложениями к нему и должны соответствовать требованиям, предъявляемым к Проектно-технической документации СНиП, ГОСТ, ТРД города ______________ и другими действующими нормативными актами.

[attention type=red]

Проектно-сметная документация, разработанная Исполнителем на условиях настоящего Договора, должна соответствовать всем предписаниям и нормативным актам, действующим на территории Российской Федерации и города _________________, с учетом особенностей проектирования в зоне “Особого градостроительного контроля” рядом с памятником архитектуры (здание железнодорожного вокзала).

[/attention]

1.3. Исполнитель на период действия Договора принимает на себя и осуществляет функции Генерального проектировщика.

Исполнитель в процессе создания Проектно-сметной документации обязуется отслеживать и учитывать разработки в рамках календарного плана-графика работ и платежей, осуществляемых другими участниками выполнения проектных работ, приглашенными как Исполнителем, так и Заказчиком.

Исполнитель вправе получать у других участников выполнения проектных работ информацию, влияющую на создание Проектно-сметной документации.

Кроме того, Исполнитель вправе направлять рекомендации другим участникам выполнения проектных работ, а также обязан по их запросу предоставлять необходимую им информацию. При этом взаимодействие Исполнителя с другими участниками выполнения проектных работ осуществляется при содействии Заказчика.

1.4. Для выполнения Проектных работ по Договору Исполнитель может привлекать третьих лиц как Генпроектировщик по письменному согласованию с Заказчиком.

Исполнитель в обязательном порядке привлекает на субподряд проектные организации, рекомендованные Заказчиком, для выполнения технологических решений по производственным помещениям кухни, ресторана и прачечной и части раздела Архитектурные решения, а именно – фасадные решения на всех стадиях проекта (“П”, “РД”, Авторский надзор).

1.5. Исполнитель независимо от Заказчика в полном объеме осуществляет свои права и обязанности перед третьими лицами, которые могут возникнуть на основании отдельных, заключенных Исполнителем договоров, имеющих отношение к разработке проектно-сметной документации.

[attention type=green]

1.6. Исполнитель в полном объеме несет ответственность перед Заказчиком за качество Проектно-сметной документации, исполненной третьими лицами, привлеченными Исполнителем, для разработки Проектно-сметной документации, являющейся предметом настоящего Договора.

[/attention]

1.7. Разделы Проектно-сметной документации, не являющейся предметом настоящего Договора, которые выполняются третьими лицами по отдельным Договорам с Заказчиком, в обязательном порядке должны быть согласованы разработчиками данных разделов с Исполнителем.

Утверждая такие разделы, Исполнитель признает, что они не противоречат Проектно-сметной документации, разрабатываемой Исполнителем и действующим нормативным требованиям.

При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за вышеназванные разделы Проектно-сметной документации, в той части, в которой они были утверждены Исполнителем.

1.8.

Стороны признают, что в случаях передачи Сторонами друг другу документации в электронном виде такая передача должна осуществляться в следующих форматах: чертежи – в формате AutoCAD, калькуляции – в формате Excel, все текстовые материалы – в формате Word. Передача документации осуществляется с сохранением ссылок и форматов, без паролей и каких-либо иных средств защиты, в том числе – от копирования.

1.9. Стороны вправе договориться о том, что ведение авторского надзора будет также осуществляться Исполнителем.

В случае принятия такого решения Стороны могут заключить соответствующий договор на ведение авторского надзора в течение 20__ года, при этом стоимость ведения авторского надзора по всем разделам на весь период ведения строительно-монтажных работ, до сдачи Объекта в эксплуатацию, должна составлять сумму в размере____________ (____________________) рублей, в том числе НДС – 18 %.

2. Обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1.

Выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором в полном объеме в соответствии с Разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору), Перечнем выполняемых работ (Приложение N 2 к настоящему Договору), Исходной и разрешительной документацией (Приложение N 5 к настоящему Договору), требованиями действующего законодательства Российской Федерации и (города/региона), СНиП, ГОСТ, действующими на время проведения Работ, Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений, Порядком проектной подготовки капитального строительства в г. ______________и в сроки, определенные разделом 4 настоящего Договора и Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору).

2.1.2.

Передать Заказчику по Акту сдачи-приемки проектно-сметную документацию, согласованную Исполнителем в установленном законом порядке, в соответствии с Разделом 1 настоящего Договора, Заданием на проектирование (Приложение N 1 к настоящему Договору), Перечнем выполняемых работ (Приложение N 2 к настоящему Договору) и в сроки, указанные в разделе 4 настоящего Договора и Календарном плане-графике работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору).

2.1.3. Назначить уполномоченных лиц по исполнению настоящего Договора и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных им полномочий.

[attention type=yellow]

2.1.4. Использовать для выполнения работ таких специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение работ.

[/attention]

2.1.5. По требованию Заказчика переделывать работы, вносить корректировки в Проектную документацию за свой счет без продления срока производства работ в случае их несоответствия условиям и Приложениям настоящего Договора.

2.1.6.

Согласовать готовую Проектно-сметную документацию во всех надлежаще уполномоченных органах исполнительной власти и управления Российской Федерации и (города/региона) с соответствующими надзорными, специализированными организациями, а также обеспечить прохождение государственной экспертизы в сроки, предусмотренные Календарным планом-графиком работ и платежей (Приложение N 3 к настоящему Договору), кроме случаев нарушения сроков согласования государственными органами, с получением положительного заключения. При этом Исполнитель обязан за свой счет вносить изменения в Проектно-сметную документацию в соответствии с замечаниями указанных выше органов и организаций в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня получения таких замечаний, или в письменно согласованный Сторонами срок.

2.1.7.

Передать Заказчику в сроки, установленные настоящим Договором по каждому этапу работ, пять экземпляров Проектно-сметной документации в печатном виде плюс один экземпляр в электронном виде по каждому этапу работ в объеме, соответствующем условиям настоящего Договора, и счет-фактуру в течение 5 (пяти) дней с момента принятия Исполнителем работ. Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.

2.1.8.

В течение 15 рабочих дней со дня подписания настоящего Договора, своими силами и за свой счет застраховать в страховой организации, письменно согласованной с Заказчиком, от своего имени свою ответственность перед Заказчиком, как ответственность генерального проектировщика в отношении выполнения проектных работ по проектированию объекта на сумму _________ рублей (______________________) рублей 00 копеек, с НДС (18%). Срок страхования по договору должен истекать не ранее «__»_______ 20___ г. Указанный договор страхования в качестве страховых случаев должен предусматривать причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, в том числе Заказчика, в результате любых ошибок (упущений) Исполнителя, в том числе арифметических, допущенных при осуществлении Проектных работ по настоящему Договору. Исполнитель обязуется предварительно согласовать условия Договора страхования с Заказчиком.

Кроме того, Стороны признают, что в случае заключения дополнительного договора об осуществлении Исполнителем авторского надзора за строительством Исполнитель обязуется заключить договор страхования своей ответственности, как ответственности генерального проектировщика за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в результате упущений Исполнителя при осуществлении авторского надзора за проведением строительных работ. Иные условия договора страхования определяются Сторонами при заключении договора на осуществление авторского надзора.

Нотариально заверенная копия договора страхования должна быть предоставлена Заказчику в срок не позднее 10 дней с даты заключения договора страхования Исполнителем. В случае нарушения указанного срока Заказчик вправе начислить Исполнителю пени в размере 0,1% от суммы настоящего Договора за каждый день просрочки.

В случае, если по каким-либо причинам любой из договоров страхования прекратит свое действие до истечения установленных в настоящем пункте сроков, Исполнитель обязан продлить срок действия договора с предоставлением Заказчику копии соглашения о продлении договора страхования или нового договора страхования не позднее 5 рабочих дней с даты окончания соответствующего срока действия договора страхования.

[attention type=red]

2.1.9. По запросу Заказчика в течение 3 дней предоставлять ему отдельные разделы Проектно-сметной документации (планы, разрезы, фасады, схемы инженерных сетей и т.п.

[/attention]

), подготовленные Исполнителем в формате AutoCAD, для работы по смежным разделам Проектно-сметной документации (дизайн, наружные сети ВК, газопровод и т.п.).

По письменному запросу Заказчика в течение 5 дней предоставлять отдельные расчеты и обоснования принятых проектных решений.

2.1.10. Учитывать решения Дизайнера по интерьерам (“Дизайн-проект интерьеров номерного фонда и общественных зон гостиницы”) в своем проектировании.

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/

Договор на разработку проектной документации

Договор на оказание услуг по подготовке сметной документации

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. По договору возмездного оказания услуг, Исполнитель обязуется оказать Заказчику сметно-технические услуги, именую в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и сроки, оговоренные в данном договоре.

1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период действия настоящего договора оказать следующие услуги:

1.2.1. Составление и анализ сметной документации по Техническому заданию Заказчика (проекты, спецификации, дефектные ведомости, прочие сметы и др.) на проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы;

1.2.2. Составление Актов выполненных работ формы КС-2, КС-3.

1.3. Подпункты 1.2.1 и 1.2.2 Договора далее по тексту определить как комплект сметной документации.

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Сроки оказания услуг оговариваются исполнителем и Заказчиком при рассмотрении технического задания.

4.2. Исполнитель вправе оказывать услуги в более короткие сроки, чем указанные в договоре.

4.3. Увеличение сроков выполнения сметно-технических работ возможно только по согласованию сторон и в соответствии с п.5.4 настоящего Договора.

Договор № на оказание услуг по составлению/проверке сметной документации

Заказчику, последний вправе отсрочить момент оплаты до представления ему полного пакета документов. По получении полного пакета документов Заказчик обязуется оплатить работу Исполнителя в договорный срок. 3.3. Порядок оплаты: Заказчик обязуется перечислить сумму, указанную в п.

3.1 настоящего договора, платежным поручением на расчетный счет Исполнителя. 3.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.

1. В случае нарушения Исполнителем сроков, предусмотренных п. п. 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.4 настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере руб. за каждый день просрочки. 4.2. В случае умышленного нарушения Исполнителем обязанности, предусмотренной п.

Договор на разработку проектно-сметной документации

В Гражданском Кодексе РФ (п. 3 ст. 709) есть положение о том, что стоимость работ, предусмотренных договором подряда, может определяться путем составления сметы.

Форма сметы к подрядному договору, образец Унифицированной формы сметной документации законом не предусмотрено.

Дефектная ведомость и сметная документация составляются по месту нахождения Исполнителя либо по месту нахождения Заказчика, готовая документация доставляется по адресу: 423040, Республика Татарстан, Нурлатский район, г.Нурлат, ул.

Эксперты подскажут ответ на твой вопрос! Онлайн-помощь по геометрии студентам и школьникам на Студворк.

Не позднее ________ с момента получения от Заказчика утвержденного задания приступить к разработке пакета проектно-сметной документации и завершить разработку не позднее ________ с момента начала работ.

Эксперты Студворк дают ответ на теоретические вопросы, помогают с решением задач по генетике и пошагово разбирают практические задания.

По завершении работ уведомить Заказчика об их готовности и согласовать с Заказчиком дату приема-передачи пакета проектно-сметной документации.

[attention type=green]

Если Вы внимательно прочитали вакансию и решили, что хотите присоединиться к команде, начните сопроводительное письмо с фразы: «Я хочу у вас работать», так мы поймем, что Вы внимательный и дисциплинированный человек.

[/attention]

Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения понесенных Заказчиком документально подтвержденных убытков.

Составление смет(Составление сметной документации)

При получении Технического задания, исполнитель обязан известить об этом Заказчика ответным письмом по электронной почте. В случае если по заданию есть вопросы, мешающие его выполнению или требующие уточнения, стороны прилагают все возможные усилия для их решения и устранения в течение рабочего дня.

Не представленные претензии по оказанным услугам в течении 7-ми (семи) календарных дней с момента получения Акта оказанных услуг означает принятие услуг Заказчиком и по юридическим представлениям равносильно подписанию Акта оказанных услуг.

По получении полного пакета документов Заказчик обязуется оплатить работу Исполнителя в договорный срок. 3.3. Все расчеты по данному договору осуществляются наличным или в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет. 3.3. Расчеты Заказчика и Исполнителя производятся в следующем порядке: 3.3.1.

Ищем вменяемого, педантичного, профессионального сотрудника, способного подготовить производственный процесс. С перспективой роста по карьерному лифту.

Договор на составление сметной документации безвозмездный образец

Заказчик, выступающий инвестором, имеет право определять стоимость строительства, исходя из своих возможностей и представлений о рыночной цене проекта. Исполнитель (подрядчик), в свою очередь, может с этой ценой не согласиться.

Условие: жилье за счет работодателя суточные 700 р., оформление официальное Требования: Гранд-Смета , знание ЭС ,СПДИ ,С…

При выборе проекта-аналога должно быть обеспечено максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.
При приеме заказа на ремонт помещения с Заказчиком, производится заключение договора, где прописываются ответственности сторон и гарантии. При этом мы готовы предложить удобную форму оплаты наших услуг. Оплата производится частично, после окончания этапа работ.

Договор на составление сметной документации образец бланк

Нести ответственность за оказанные услуги, согласно законодательству Российской Федерации. 2.4. Заказчик обязан: 2.4.1. Передать для анализа Техническое задание на разработку сметной документации, полное и достаточное для объективного и качественного выполнения Исполнителя своих обязательств; 2.4.2.

Рассмотренный в статье вопрос в большей мере затрагивает область строительства и оказания услуг, хотя составлять смету (попросту, полный расчет расходов), возможно для проведения практически любых действий и работ. Что такое смета Предприятию-заказчику нужно выполнить какой-либо объём работ, к примеру, построить новый цех.

Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения грубых недостатков, которые должны быть незамедлительно устранены Подрядчиком.

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по составлению / проверке смет (ы) в коммерческих / государственных расценках (нужное подчеркнуть) (нужное подчеркнуть) на объекте, расположенном по адресу: Статья 2. Стоимость работ 2.1.

Подпункты 1.2.1 и 1.2.2 Договора далее по тексту определить как комплект сметной документации. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием Заказчика; 2.1.2.

Оказать Услуги в полном объёме в соответствии с тарифами и сроками на Услуги, указанными в Приложение №1 к настоящему Договору. 2.2.

[attention type=yellow]

Немедленно извещать Заказчика о выявленных нарушениях законодательства и иных правовых актов, обнаруженных в ходе работы с технической документации, полученной от Заказчика. 2.3.

[/attention]

Нести ответственность за оказанные услуги, согласно законодательству Российской Федерации.

Договор на выполнение работ по разработке проектной документации

По завершении работ уведомить Заказчика об их готовности и согласовать с Заказчиком дату приема-передачи пакета проектно-сметной документации. 2.2.4.

В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работ, передать Заказчику: пакет проектно-сметной документации, акт выполненных работ, оригинал счета на оплату выполненных работ, счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.2.5. Не передавать пакет проектно-сметной документации третьим лицам без согласия Заказчика.
3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет руб., включая НДС 18%. 3.2.

Заказчик обязуется оплатить договорную стоимость работ в течение банковских дней с момента получения от Исполнителя документов, перечисленных в п. 2.2.4 настоящего договора. 3.2.1. В случае если какой-либо из указанных в п.

Договор на подготовку проектно-сметной документации образец

По такому соглашению составитель сметы обязуется произвести все необходимые расчеты, представить документацию заказчику, а последний принимает смету и оплачивает деятельность составителя.

Но при этом в тексте договора нужно учесть право заказчика на обращение к компании-составителю расчетов, в случаях несоответствия документации действительности, либо изменения каких-то условий при выполнении работ.

Обычно, договором предусматривается, что проектно-сметные бюро будут «вести» проект до момента принятия заказчиком результата всей работы (при строительстве, например, до ввода здания в эксплуатацию), проводя необходимые расчеты и внося изменения в смету, если меняются определённые условия, которые учитывались при составлении первичной сметной документации.

Предмет договора строительного подряда

Предметом по договору строительного подряда, как и договора обычного подряда является результат деятельности подрядчика, имеющий конкретную овеществленную форму.

Им может выступать объект нового строительства, в том числе сданный «под ключ»: реконструкция и техническое перевооружение действующего предприятия; капитальные ремонт здания или сооружения; монтаж технологического или энергетического и другого специального оборудования; выполнение пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Образец договора строительного подряда может охватывать как весь комплекс работ по объекту, так и часть из них. В случаях, предусмотренных образцом договора, подрядчик может принимать на себя обязанность не только сдать построенный им объект в эксплуатацию, но и обеспечить его эксплуатацию в течении указанного в договоре срока.

Виды работ, которые подрядчик выполняет по договору строительного подряда, могут быть согласованы в самом тексте договора или в технической документации и смете.

Форма договора строительного подряда

Форма договора строительного подряда соответствует форме договора подряда (См. раздел Форма договора подряда).

Условия договора строительного подряда

любого договора составляет совокупность согласованных сторонами условий. Помимо условий в текст договора входят преамбула, адреса, реквизиты и подписи сторон. По степени важности условия договора можно разделить на существенные, дополнительные и случайные.

Источник: https://angaratd.ru/ispolnenie-zaveshhaniya/15832-dogovor-na-razrabotku-proektnoy-dokumentacii.html

Договор на оказание сметно-технических услуг

Договор на оказание услуг по подготовке сметной документации

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. По договору возмездного оказания услуг, Исполнитель обязуется оказать Заказчику сметно-технические услуги, именую в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и сроки, оговоренные в данном договоре.

1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период действия настоящего договора оказать следующие услуги:

1.2.1. Составление и анализ сметной документации по Техническому заданию Заказчика (проекты, спецификации, дефектные ведомости, прочие сметы и др.) на проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы;

1.2.2. Составление Актов выполненных работ формы КС-2, КС-3.

1.3. Подпункты 1.2.1 и 1.2.2 Договора далее по тексту определить как комплект сметной документации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием Заказчика;

2.1.2. Оказать Услуги в полном объёме в соответствии с тарифами и сроками на Услуги, указанными в Приложение №1 к настоящему Договору.

2.2. Немедленно извещать Заказчика о выявленных нарушениях законодательства и иных правовых актов, обнаруженных в ходе работы с технической документации, полученной от Заказчика.

[attention type=red]

2.3. Нести ответственность за оказанные услуги, согласно законодательству Российской Федерации.

[/attention]

2.4. Заказчик обязан:

2.4.1. Передать для анализа Техническое задание на разработку сметной документации, полное и достаточное для объективного и качественного выполнения Исполнителя своих обязательств;

2.4.2. Оплатить услуги по ценам, указанным в Приложении №1 к настоящему договору и в порядке, указанном в п.3 настоящего договора.

2.5. Заказчик имеет право:

2.6. Проверять исполнение и качество услуг, оказываемых Исполнителем, на любом этапе производства работ не вмешиваясь в его деятельность.

2.7. Исполнитель имеет право:

2.8. Выполнять оговоренные услуги в любой автоматизированной программе сметных расчетов, сертифицированных Госстроем России, и предоставлять результат работы Заказчику в любом электронном виде.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Стоимость ежемесячного обслуживания по настоящему договору составляет рублей.

В стоимость ежемесячного обслуживания входит составление сметной документации по Рабочему проекту и техническому заданию, предоставленному Заказчиком, в количестве локальных сметных расчетов, с составлением КС-2, КС-3, стоимость работ сверх ежемесячного лимита рассчитывается по Приложению №1 к настоящему договору.

3.2. Все расчеты по данному договору осуществляются наличным или в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

3.3. Расчеты Заказчика и Исполнителя производятся в следующем порядке:

3.3.1. Оплата ежемесячного обслуживания производятся Заказчиком, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за текущий месяц, в срок до числа текущего месяца.

[attention type=green]

3.3.2. Оплата работ по исполнению сметной-технической документации на объект, сверх количества входящего в ежемесячное обслуживание, производятся по итогам месяца, по предоставленным Исполнителям Актам выполненных работ, в течение банковских дней, с даты получения Заказчиком Акта выполненных работ.

[/attention]

3.4. В случае если Заказчик не затребует от Исполнителя полного количества услуг, указанных в п.3.1, в течение календарного месяца, то стоимость месячного обслуживания не уменьшается.

3.5. В случае не поступления средств на расчетный счет Исполнителя, в течение банковских дней, с даты предусмотренной настоящим договором, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг, до погашения образовавшейся задолженности, о чем обязан немедленно известить Заказчика в письменном виде, с подтверждением о вручении данного извещения.

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. После подписания договора, Исполнитель и заказчик обязаны назначить представителей, отвечающих за передачу документации и согласованием всех вопросов по данному договору.

5.2. Заказчик, посредством электронной почты или курьером, направляет Исполнителю Техническое задание на оказание Услуг. Отсчет времени на выполнение задания начинается с момента подтверждения исполнителем получения полного и правильного оформленного пакета документов на выполнение задания.

5.3. При получении Технического задания, исполнитель обязан известить об этом Заказчика ответным письмом по электронной почте. В случае если по заданию есть вопросы, мешающие его выполнению или требующие уточнения, стороны прилагают все возможные усилия для их решения и устранения в течение рабочего дня.

5.4.

Если у Исполнителя, возникают вопросы по полученному Техническому заданию, которое невозможно решить в течение рабочего дня и которые делают невозможным его выполнение, он обязан немедленно известить об этом Заказчика.

Заказчик обязан согласовать с Исполнителем новые сроки выполнения задания с учетом времени на решение возникших вопросов. При отсутствии такого извещения, сроки исполнения задания не подлежат корректировке.

5.5. Исполнитель, надлежащим образом исполнивший Техническое задание, направляет его посредством электронной почты Заказчику, в формате, установленном Заказчиком.

О получении исполненного задания Заказчик извещает Исполнителя посредством электронной почты.

[attention type=yellow]

В случае отсутствия у Заказчика претензий к качеству исполнения задания и соответствия его техническому заданию данное извещение является основание считать Техническое задание выполненным.

[/attention]

5.6. При возникновении у Заказчика потребности внести корректировки или изменения в полученную от исполнителя сметно-техническую документацию, данные услуги отдельно не оплачиваются и входят в стоимость работ по данному объекту.

6. СРОК ДОГОВОРА И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до «» года. Договор автоматически пролонгируется на следующий год, если ни одна из сторон не заявила о желании его расторгнуть до 31 декабря текущего года. Количество пролонгаций не ограничено.

6.2. Заказчик имеет право инициировать досрочное расторжение настоящего договора в следующих случаях:

6.2.1. При срыве Исполнителем согласованных сроков оказания услуг, более чем на неделю.

6.2.2. При отсутствии необходимости в услугах по данному договору, но не менее, чем за дней, до расторжения договора письменно уведомив об этом Исполнителя.

6.3. Исполнитель имеет право инициировать расторжение настоящего договора при отсутствии финансирования более дней.

6.4. В случае расторжения договора Заказчик принимает у Исполнителя оказанные услуги по акту и производит с ним окончательные расчеты в течение дней от даты утверждения акта.

6.5. Любые изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь тогда, когда они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.

[attention type=red]

6.6. Все споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении соглашений передачей на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца. До передачи заявления в суд является обязательным предъявление претензии.

[/attention]

6.7. В случае наступления обстоятельств форс-мажора, если такие обстоятельства исключают возможность надлежащего исполнения условий договора, стороны не несут ответственности по настоящему договору в течение срока действий таких обстоятельств.

6.8. Один раз в , но чаще чем раза в год, по инициативе одной из сторон, возможен пересмотр условий данного Договора. Все дополнительные договоренности по данному Договору оформляются дополнительным соглашением, являющимися неотъемлемой частью данного Договора.

7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. При несвоевременной оплате оказанных услуг, Исполнитель вправе требовать от Заказчика, выплату пени за выполненные и принятые им работы в размере % от стоимости оказанных, но не оплаченных услуг за каждый день просрочки.

7.2. Исполнитель, при нарушении срока оказания услуг, согласно разделу 4 настоящего договора, по требованию Заказчика уплачивает пени в размере % от суммы не оказанных услуг за каждый день просрочки.

7.3. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения принятых обязательств по договору.

7.4. Требование о начислении пени вступает в силу и начисляется исключительно в случае получения письменного их подтверждения о начислении с пострадавшей стороны. В противном случае требование пунктов об их наложении считаются не действительными и пени не начисляются.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. При выполнении работы в рамках настоящего Договора в течение лет после расторжения настоящего Договора Исполнитель принимает на себя обязательство:

8.1.1. Не раскрывать посторонним лицам, непосредственно не занятых в выполнении работы, характер, объемы и стоимость выполняемой работы.

8.1.2. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, которые будут доверены Исполнителю или станут известны по работе.

[attention type=green]

8.1.3. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, без согласия Заказчика.

[/attention]

8.1.4. В случае попытке посторонних лиц получить от Исполнителя сведения о коммерческой тайне Заказчика немедленно сообщить Генеральному директору Заказчика.

8.1.5. В случае расторжение настоящего Договора все носители коммерческой тайны Заказчика (рукописи, черновики, магнитные ленты, перфокарты, перфоленты, диски, дискеты, распечатки на принтерах), которые находились в распоряжении Исполнителя в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, передать Генеральному директору Заказчика.

8.1.6. Об утрате или недостаче носителей коммерческой тайны и о других фактах, которые могут привести к разглашению коммерческой тайны Заказчика, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений, немедленно сообщать Заказчику.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.

9.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в случае, если они совершенны в письменной форме и подписаны представителями с обеих сторон.

9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному из каждых сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Исполнитель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3

Договор на составление проектно-сметной документации

Договор на оказание услуг по подготовке сметной документации

да­та и мес­то под­пи­са­ния

___(на­име­но­ва­ние или ФИО)___, име­ну­ем__ в даль­ней­шем За­каз­чик, в ли­це ___(долж­ность, ФИО)___, дей­ству­ющ__ на ос­но­ва­нии ___(Ус­та­ва, по­ло­же­ния, до­ве­рен­нос­ти или пас­пор­та)___, с од­ной сто­ро­ны, и ___(на­име­но­ва­ние или ФИО)___, име­ну­ем__ в даль­ней­шем Ис­пол­ни­тель, в ли­це ___(долж­ность, ФИО)___, дей­ству­ющ__ на ос­но­ва­нии ___(Ус­та­ва, по­ло­же­ния, до­ве­рен­нос­ти или пас­пор­та)___, сов­мест­но име­ну­емые Сто­ро­ны, зак­лю­чи­ли нас­то­ящий до­го­вор о ни­жес­ле­ду­ющем.

1. ПРЕД­МЕТ ДО­ГО­ВО­РА

1.1. Ис­пол­ни­тель обя­зу­ет­ся по за­да­нию За­каз­чи­ка сос­та­вить про­ект­но-смет­ную до­ку­мен­та­цию для це­лей: _________________, а За­каз­чик обя­зу­ет­ся при­нять ре­зуль­тат вы­пол­нен­ных ра­бот в ви­де па­ке­та про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции и уп­ла­тить Ис­пол­ни­те­лю сто­имость вы­пол­нен­ных ра­бот.

1.2. Па­кет про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции сос­то­ит из сле­ду­ющих до­ку­мен­тов, чер­те­жей, рас­че­тов:
_______

_______

_______

_______

1.3. Под­го­тов­ку за­да­ния на раз­ра­бот­ку про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции по нас­то­яще­му до­го­во­ру вы­пол­ня­ет Ис­пол­ни­тель.

2. ОБЯ­ЗАН­НОС­ТИ СТО­РОН

2.1. За­каз­чик обя­зу­ет­ся:

2.1.1. Не позд­нее _______ с мо­мен­та под­пи­са­ния Сто­ро­на­ми нас­то­яще­го до­го­во­ра пе­ре­дать Ис­пол­ни­те­лю сле­ду­ющие ис­ход­ные дан­ные, не­об­хо­ди­мые для под­го­тов­ки па­ке­та про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции: ___________________.

2.1.2. Оп­ла­тить вы­пол­нен­ную ра­бо­ту Ис­пол­ни­те­ля в со­от­ветс­твии с ус­ло­ви­ями нас­то­яще­го до­го­во­ра.

2.1.3. Не позд­нее _______ с мо­мен­та по­лу­че­ния от Ис­пол­ни­те­ля под­го­тов­лен­но­го за­да­ния на раз­ра­бот­ку про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции: а) ут­вер­дить за­да­ние пу­тем его под­пи­са­ния и нап­ра­вить Ис­пол­ни­те­лю;

б) пре­дос­та­вить воз­ра­же­ния по су­щест­ву.

2.1.4. Ока­зы­вать со­дей­ствие Ис­пол­ни­те­лю сле­ду­ющее со­дей­ствие в вы­пол­не­нии нас­то­яще­го до­го­во­ра: _________________ в сле­ду­ющие сро­ки: ____________.

2.1.5. Ис­поль­зо­вать под­го­тов­лен­ный па­кет про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции иск­лю­чи­тель­но для це­лей, пре­дус­мот­рен­ных п. 1.1 нас­то­яще­го до­го­во­ра.

2.1.6. Не пе­ре­да­вать под­го­тов­лен­ную Ис­пол­ни­те­лем про­ект­но-смет­ную до­ку­мен­та­цию треть­им ли­цам, за иск­лю­че­ни­ем лиц и/или ор­га­ни­за­ций, прив­ле­ка­емых За­каз­чи­ком для стро­итель­ства объ­ек­та по под­го­тов­лен­ной Ис­пол­ни­те­лем про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции.

2.2. Ис­пол­ни­тель обя­зу­ет­ся:

2.2.1. Не позд­нее ________ с мо­мен­та по­лу­че­ния от За­каз­чи­ка ис­ход­ных дан­ных, пре­дус­мот­рен­ных п. 2.1.1 нас­то­яще­го до­го­во­ра, под­го­то­вить за­да­ние на раз­ра­бот­ку про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции и пе­ре­дать за­да­ние За­каз­чи­ку для ут­верж­де­ния.

[attention type=yellow]

2.2.2. Не позд­нее ________ с мо­мен­та по­лу­че­ния от За­каз­чи­ка ут­верж­ден­но­го за­да­ния прис­ту­пить к раз­ра­бот­ке па­ке­та про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции и за­вер­шить раз­ра­бот­ку не позд­нее ________ с мо­мен­та на­ча­ла ра­бот.

[/attention]

2.2.2.1. В слу­чае по­лу­че­ния от За­каз­чи­ка воз­ра­же­ний по су­щест­ву за­да­ния сог­ла­со­вать с За­каз­чи­ком не­об­хо­ди­мость исп­рав­ле­ний и/или до­пол­не­ний за­да­ния.

2.2.3. По за­вер­ше­нии ра­бот уве­до­мить За­каз­чи­ка об их го­тов­нос­ти и сог­ла­со­вать с За­каз­чи­ком да­ту при­ема-пе­ре­да­чи па­ке­та про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции.

2.2.4. В день, сог­ла­со­ван­ный Сто­ро­на­ми для при­ема-пе­ре­да­чи ре­зуль­та­та ра­бот, пе­ре­дать За­каз­чи­ку: па­кет про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции, акт вы­пол­нен­ных ра­бот, ори­ги­нал сче­та на оп­ла­ту вы­пол­нен­ных ра­бот, счет-фак­ту­ру, оформ­лен­ную в со­от­ветс­твии с тре­бо­ва­ни­ями ст. 169 На­ло­го­во­го ко­дек­са Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

2.2.5. Не пе­ре­да­вать па­кет про­ект­но-смет­ной до­ку­мен­та­ции треть­им ли­цам без сог­ла­сия За­каз­чи­ка.

3. ЦЕ­НА РА­БОТ И ПО­РЯ­ДОК РАС­ЧЕ­ТОВ

3.1. Сто­имость ра­бот по нас­то­яще­му до­го­во­ру сос­тав­ля­ет ______ руб., вклю­чая НДС 18%.

3.2. За­каз­чик обя­зу­ет­ся оп­ла­тить до­го­вор­ную сто­имость ра­бот в те­че­ние _______ бан­ковс­ких дней с мо­мен­та по­лу­че­ния от Ис­пол­ни­те­ля до­ку­мен­тов, пе­ре­чис­лен­ных в п. 2.2.4 нас­то­яще­го до­го­во­ра.

3.2.1. В слу­чае ес­ли ка­кой-ли­бо из ука­зан­ных в п. 2.2.4 до­ку­мен­тов не бу­дет предс­тав­лен За­каз­чи­ку, пос­лед­ний впра­ве отс­ро­чить мо­мент оп­ла­ты до предс­тав­ле­ния ему пол­но­го па­ке­та до­ку­мен­тов. По по­лу­че­нии пол­но­го па­ке­та до­ку­мен­тов За­каз­чик обя­зу­ет­ся оп­ла­тить ра­бо­ту Ис­пол­ни­те­ля в до­го­вор­ный срок.

[attention type=red]

3.3. По­ря­док оп­ла­ты: За­каз­чик обя­зу­ет­ся пе­ре­чис­лить сум­му, ука­зан­ную в п. 3.1 нас­то­яще­го до­го­во­ра, пла­теж­ным по­ру­че­ни­ем на рас­чет­ный счет Ис­пол­ни­те­ля.

[/attention]

3.4. Обя­за­тель­ство За­каз­чи­ка по оп­ла­те вы­пол­нен­ных ра­бот счи­та­ет­ся ис­пол­нен­ным над­ле­жа­щим об­ра­зом с мо­мен­та спи­са­ния со­от­ветс­тву­ющих де­неж­ных средств с рас­чет­но­го сче­та За­каз­чи­ка.

4. ОТ­ВЕТС­ТВЕН­НОСТЬ СТО­РОН

4.1. В слу­чае на­ру­ше­ния Ис­пол­ни­те­лем сро­ков, пре­дус­мот­рен­ных п. п. 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.4 нас­то­яще­го до­го­во­ра, За­каз­чик впра­ве пот­ре­бо­вать от Ис­пол­ни­те­ля уп­ла­ты не­ус­той­ки в раз­ме­ре ______ руб. за каж­дый день прос­роч­ки.

4.2. В слу­чае умыш­лен­но­го на­ру­ше­ния Ис­пол­ни­те­лем обя­зан­нос­ти, пре­дус­мот­рен­ной п. 2.2.5 нас­то­яще­го до­го­во­ра, За­каз­чик впра­ве пот­ре­бо­вать от Ис­пол­ни­те­ля воз­ме­ще­ния по­не­сен­ных За­каз­чи­ком до­ку­мен­таль­но подт­вер­жден­ных убыт­ков.

4.3. В слу­чае на­ру­ше­ния За­каз­чи­ком сро­ка оп­ла­ты вы­пол­нен­ных ра­бот Ис­пол­ни­тель впра­ве пот­ре­бо­вать от За­каз­чи­ка уп­ла­ты пе­ни в раз­ме­ре, пре­дус­мот­рен­ном дей­ству­ющим за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

4.4. В слу­чае на­ру­ше­ния За­каз­чи­ком сро­ков, пре­дус­мот­рен­ных п. п. 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 нас­то­яще­го до­го­во­ра, Ис­пол­ни­тель впра­ве пот­ре­бо­вать от За­каз­чи­ка уп­ла­ты не­ус­той­ки, раз­мер ко­то­рой пре­дус­мот­рен п. 4.1 нас­то­яще­го до­го­во­ра.

4.5. В слу­чае умыш­лен­но­го на­ру­ше­ния За­каз­чи­ком обя­зан­нос­тей, пре­дус­мот­рен­ных п. п. 2.1.5 – 2.1.6 нас­то­яще­го до­го­во­ра, Ис­пол­ни­тель впра­ве пот­ре­бо­вать от За­каз­чи­ка воз­ме­ще­ния по­не­сен­ных Ис­пол­ни­те­лем до­ку­мен­таль­но подт­вер­жден­ных убыт­ков.

5. ОБС­ТО­ЯТЕЛЬ­СТВА НЕП­РЕ­ОДО­ЛИ­МОЙ СИ­ЛЫ (ФОРС-МА­ЖОР)

5.1. Сто­ро­ны ос­во­бож­да­ют­ся от от­ветс­твен­нос­ти за не­ис­пол­не­ние или не­над­ле­жа­щее ис­пол­не­ние сво­их обя­за­тель­ств по нас­то­яще­му до­го­во­ру, ес­ли это яви­лось следс­тви­ем сле­ду­ющих неп­ред­ви­ден­ных обс­то­ятель­ств неп­ре­одо­ли­мой си­лы: ________________________.

5.2. Сто­ро­на, для ко­то­рой нас­ту­пи­ло дей­ствие неп­ре­одо­ли­мой си­лы, обя­за­на в срок _______ из­вес­тить конт­ра­ген­та о пре­пятс­твии и его вли­янии на ис­пол­не­ние обя­за­тель­ств по нас­то­яще­му до­го­во­ру.

6. СРОК ДЕЙ­СТВИЯ ДО­ГО­ВО­РА

6.1. Нас­то­ящий до­го­вор всту­па­ет в си­лу с да­ты его под­пи­са­ния Сто­ро­на­ми и дей­ству­ет до ис­пол­не­ния ими при­ня­тых на се­бя обя­за­тель­ств, а в час­ти обя­за­тель­ств, пре­дус­мот­рен­ных п. п. 2.1.5, 2.1.6 и 2.2.5 нас­то­яще­го до­го­во­ра, – бесс­роч­но.

6.2. До­го­вор мо­жет быть из­ме­нен или рас­торг­нут по сог­ла­ше­нию Сто­рон.

6.2.1. Из­ме­не­ние ус­ло­вий до­го­во­ра оформ­ля­ет­ся Сто­ро­на­ми в ви­де до­пол­ни­тель­ных сог­ла­ше­ний, ко­то­рые всту­па­ют в си­лу с мо­мен­та их под­пи­са­ния Сто­ро­на­ми.

6.3. Нас­то­ящий до­го­вор мо­жет быть рас­торг­нут в од­нос­то­рон­нем по­ряд­ке в слу­ча­ях, пре­дус­мот­рен­ных п. 5 ст. 709, п. п. 2 – 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст.

[attention type=green]

731, п. 3 ст. 737 Граж­данс­ко­го ко­дек­са Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, при ус­ло­вии пись­мен­но­го уве­дом­ле­ния конт­ра­ген­та о рас­тор­же­нии не ме­нее чем за _____ до да­ты пред­по­ла­га­емо­го рас­тор­же­ния.

[/attention]

7. КОН­ФИ­ДЕН­ЦИ­АЛЬ­НОСТЬ

7.1. К кон­фи­ден­ци­аль­ной ин­фор­ма­ции в рам­ках нас­то­яще­го до­го­во­ра от­но­сят­ся сле­ду­ющие све­де­ния: _________.

7.2. По­ря­док и ус­ло­вия ог­ра­ни­че­ния дос­ту­па к ин­фор­ма­ции, сос­тав­ля­ющей ком­мер­чес­кую тай­ну: _________.
По­ря­док об­ра­ще­ния с ин­фор­ма­ци­ей, сос­тав­ля­ющей ком­мер­чес­кую тай­ну: _________.

Конт­роль за соб­лю­де­ни­ем по­ряд­ка, ус­та­нов­лен­но­го нас­то­ящим пунк­том, воз­ла­га­ет­ся на: ___________________ (долж­ность, ФИО) и сос­то­ит в осу­щест­вле­нии сле­ду­ющих дей­ствий: _________.

Пе­ре­чень лиц, име­ющих дос­туп к ин­фор­ма­ции, сос­тав­ля­ющей ком­мер­чес­кую тай­ну: _________.

7.3.

Сто­ро­ны обя­зу­ют­ся на­нес­ти на ма­те­ри­аль­ные но­си­те­ли, со­дер­жа­щие ин­фор­ма­цию, сос­тав­ля­ющую ком­мер­чес­кую тай­ну, или вклю­чить в сос­тав рек­ви­зи­тов до­ку­мен­тов, со­дер­жа­щих та­кую ин­фор­ма­цию, гриф Ком­мер­чес­кая тай­на с ука­за­ни­ем об­ла­да­те­ля та­кой ин­фор­ма­ции (для юри­ди­чес­ких лиц – пол­ное на­име­но­ва­ние и мес­то на­хож­де­ния, для ин­ди­ви­ду­аль­ных предп­ри­ни­ма­те­лей – фа­ми­лия, имя, от­чест­во граж­да­ни­на, яв­ля­юще­го­ся ин­ди­ви­ду­аль­ным предп­ри­ни­ма­те­лем, и мес­то жи­тель­ства).

8. ЗАК­ЛЮ­ЧИ­ТЕЛЬ­НЫЕ ПО­ЛО­ЖЕ­НИЯ

8.1.

Уве­дом­ле­ния счи­та­ют­ся нап­рав­лен­ны­ми над­ле­жа­щим об­ра­зом, ес­ли они пос­ла­ны по фак­су N _______ (факс За­каз­чи­ка), N ________ (факс Ис­пол­ни­те­ля), по элект­рон­ной поч­те ___________ (За­каз­чик), ____________ (Ис­пол­ни­тель) или дос­тав­ле­ны курь­ером по ад­ре­сам Сто­рон, ука­зан­ным в раз­де­ле 9 нас­то­яще­го до­го­во­ра, с по­лу­че­ни­ем под рас­пис­ку Сто­ро­на­ми или их предс­та­ви­те­ля­ми.
Упол­но­мо­чен­ные предс­та­ви­те­ли Ис­пол­ни­те­ля: _________ (ФИО, долж­ность).

Упол­но­мо­чен­ные предс­та­ви­те­ли За­каз­чи­ка: ___________ (ФИО, долж­ность).

8.2. К нас­то­яще­му до­го­во­ру при­ла­га­ют­ся и яв­ля­ют­ся его не­отъ­ем­ле­мой частью: – при­ло­же­ние N __ – за­да­ние За­каз­чи­ка;

– при­ло­же­ние N __ – акт вы­пол­нен­ных ра­бот.

8.3. Нас­то­ящий до­го­вор вы­пол­нен в двух эк­земп­ля­рах, име­ющих рав­ную юри­ди­чес­кую си­лу, по од­но­му для каж­дой из Сто­рон.

9. АД­РЕ­СА И РЕК­ВИ­ЗИ­ТЫ СТО­РОН

Источник: https://www.xn----ctbbbejw6bbbwcle.xn--p1ai/index.php?doc=1262

Законы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: